안녕하세요. 법무법인 송천 기윤서 변호사입니다.
건설공사 현장에서는 수급인(시공사)이 직접 구매·조달하는 사급자재 외에도 도급계약 조건에 따라 발주자가 직접 구매해 현장에 반입해 주는 '지급자재(관급자재)'나 발주자가 특정 업체를 지정하여 공급하는 자재를 시공해야 하는 경우가 빈번합니다.
문제는 약정된 기일에 자재가 반입되지 않아 후속 공정이 전면 중단되면서 발생합니다. 시공사는 자재 미공급으로 인해 발생한 공기 연장과 현장 대기 인력·장비 비용의 보전을 요구하지만, 발주자는 "다른 공정을 먼저 시공할 수 있었지 않느냐", "시공사의 현장 공정관리 부실"이라며 지체상금을 물리거나 추가비용 지급을 거부하곤 합니다. 오늘 칼럼에서는 발주자 제공 자재 지연 시 공기연장과 추가간접비 인정 기준을 살펴보겠습니다.
계약상 자재 조달 책임의 귀속과 협력의무 이행 여부
자재 미반입에 따른 지연 책임을 규명하기 위해서는 가장 먼저 공사도급계약서와 시방서상 해당 자재의 구매·운송·인도 의무가 누구에게 귀속되는지 확인해야 합니다. 발주자 공급 자재의 인도는 발주자의 기본적인 '수급인에 대한 협력의무'에 해당하므로, 정당한 이유 없는 납품 지연은 발주자의 채무불이행(이행지체)을 구성합니다.
다만 시공사가 자재 사양 승인 요청을 지연했거나 현장 반입 요청 시기(Request For Delivery)를 도급계약상 기한보다 늦게 통보한 사실이 있다면, 발주자 책임이 일부 상쇄될 수 있습니다. 따라서 자재 수급계획서, 발주 요청 공문, 자재 승인 승낙서 등을 대조해 실제 귀책사유가 누구에게 있는지 가려내야 합니다.
납품 지연이 주공정선(Critical Path)에 미친 실질적 영향 분석
특정 자재의 입고가 지연되었다고 해서 지연된 일수만큼 전체 공사기간 연장이 당연히 인정되는 것은 아닙니다. 법원 감정 실무와 건설 클레임에서는 해당 자재 투입 공정이 전체 공사 준공일에 직접적인 영향을 미치는 '주공정선(Critical Path)' 상에 위치해 있었는지를 엄격히 심리합니다.
철골이나 주요 배관 등 구조체 공정이 멈춰 후속 마감공정 자체가 불가능했던 상황인지, 아니면 다른 공구의 선행 작업을 먼저 진행하여 지연을 만회할 수 있었는지를 공정표로 증명해야 합니다. 당초 승인 공정표(Baseline Schedule)와 지연 발생 당시의 변경 공정표(As-built Schedule)를 비교 분석하여 입고 지연과 준공 지연 사이의 인과관계를 입증해야 공기연장을 관철할 수 있습니다.
장비·인력 대기비용 등 추가간접비의 실지출 입증 체계
자재 공급 중단으로 타워크레인 등 임대 중장비가 가동을 멈추고 현장 관리 인력이 대기하면서 발생한 비용은 민법상 통상손해 혹은 특별손해로서 청구 대상이 됩니다.
그러나 단순히 "공사가 멈췄으니 월간 간접비 전액을 지급하라"는 식의 포괄 청구는 배척당하기 쉽습니다. 유휴 장비 임대차계약서, 현장 근로자 출근부 및 노무비 지급명세서, 간접노무비 지출 결재 문서 등을 바탕으로 '자재 지연이 없었더라면 지출되지 않았을 순수 추가비용'을 항목별로 엄격히 분리 계상하여 객관적 실비를 입증해야 합니다.
분쟁 방지를 위한 선제적 서면 통지와 변경계약 체결 전략
자재 납품 지연이 감지된 즉시 발주자에게 서면 공문으로 위험을 고지하고 증거를 남겨야 합니다.
지연 통지 및 촉구 공문 발송: "지급자재 미입고로 인해 O월 O일부터 특정 공정이 중단되며, 일일 발생하는 장비 대기비용은 O원"임을 명시한 내용증명을 즉시 발송합니다.
작업 일보 및 감리 확인 서명 확보: 당일 현장 작업 일보에 '발주자 지급자재 미반입으로 인한 공정 대기' 사실을 매일 기록하고 감리원(건설사업관리기술인)의 날인을 받아둡니다.
변경공정표 제출 및 공기연장원 접수: 자재가 뒤늦게 반입된 즉시 수정된 공정표를 첨부하여 정식 공기연장 신청서를 접수하고 실질적인 계약 변경 절차를 밟아야 합니다.
📌 핵심 요약
지급자재 납품 지연은 발주자의 채무불이행(협력의무 위반)에 해당할 수 있습니다.
공기연장은 미입고 자재가 주공정(Critical Path)에 미친 영향을 입증해야 인정됩니다.
장비·인력 대기비용은 계약금액과 분리하여 실제 추가 발생한 실비를 입증해야 합니다.
지연 인지 즉시 서면 통지 공문을 발송하고 감리 확인이 들어간 작업일보를 편철해야 합니다.
발주자 제공 자재의 납품 지연은 단순한 납기 지연을 넘어, 전체 공기 연장과 막대한 현장 관리비 증액, 지체상금 부과 분쟁으로 직결되는 심각한 문제입니다. 발주자의 지연 책임을 입증하지 못한 채 공기를 넘기게 되면, 수급인은 추가 공사비를 받기는커녕 억울하게 수억 원대의 지체상금을 물어내야 하는 위기에 직면할 수 있습니다.
이러한 건설 분쟁은 도급계약서의 세부 조건 해석, 공정 분석 기법, 간접비 실비 산정 등 고도의 전문성이 요구되는 영역입니다. 자재 입고 지연으로 인해 발주자와 공기 연장이나 추가비용 정산 갈등을 겪고 계시다면, 초기 단계부터 건설 분쟁 전문 변호사의 조력을 받아 체계적으로 대응하시기 바랍니다.
공사도급계약서, 공정표, 자재 요청 공문 및 현장비용 증빙을 바탕으로 법무법인 송천으로 연락 주시면 명쾌하게 검토해 드리겠습니다.
법무법인 송천 기윤서 변호사
로톡의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다.
콘텐츠 내용에 대한 무단 복제 및 전재를 금지하며, 위반 시 민형사상 책임을 질 수 있습니다.