인테리어 손해배상 방어 성공사례
개요
본 사안의 의뢰인은 인테리어 설계 및 공사업을 전문으로 해 온 사업자이고, 상대방은 다른 업종의 사업자로서, 양측은 서울 소재 건물 인테리어 리모델링을 위해 인테리어 계약을 체결하였습니다.
이후 상대방의 잦은 피드백 지연과 예기치 않은 대규모 설계 변경 요구로 업무 진행에 차질이 발생하였는데, 상대방은 오히려 의뢰인의 귀책사유를 주장하며 손해배상청구소송을 제기한 상황이었습니다.
쟁점
본 사안에서는 의뢰인이 계약에 따른 설계 업무를 적법하고 성실하게 수행하였는지 여부, 상대방의 일방적이고 광범위한 수정 요구가 업무 지연 사유가 되었는지 여부가 쟁점이 되었습니다.
대응
저는 의뢰인으로부터 제공받은 계약서, 이메일, 메시지 등 모든 자료를 면밀히 검토하여, 의뢰인이 계약에 따라 적법하고 성실하게 업무를 진행하였음을 밝혔습니다.
나아가 상대방의 일정 지연 및 대규모 설계 변경 요구가 업무 지연의 핵심 사유가 되었다는 점을 지적하고, 상대방의 손해액 산정도 적절하지 못하다는 점을 강력하게 주장하였습니다.
결과
법원에서는 제가 강조한 법리와 자료에 따라, 의뢰인이 성실하게 업무를 수행하였고, 상대방의 잦은 피드백 지연과 과도한 설계 변경 요구가 부분적으로 업무의 진행을 지연시켰다는 점에 공감하여 주셨습니다.
나아가 제반 사정들을 모두 감안하여 상대방의 청구를 대폭 감액하고 약 1/3 정도 수준에서 판결을 내려 주셨고, 양 당사자가 이러한 판결을 수용하여 사건이 원만히 마무리 되었음은 물론입니다.
※ 인테리어 설계와 같이 전문적인 법리 검토가 필요한 분야에서, 명확한 법리적 근거를 찾아 빈틈없이 대응하는 작업은, 수년간 경험과 전문성을 쌓아온 변호사의 조력이 반드시 필요합니다.
※ 박근호 변호사는 사법시험·김앤장 출신 변호사로서, 다양한 분야의 법적 분쟁에서도 전문적인 법률 지식과 꼼꼼한 사실관계 분석을 바탕으로 의뢰인의 권리를 확실히 보호하며 효과적으로 대응하고 있으니, 비슷한 문제로 어려움을 겪고 있다면 지금 바로 박근호 변호사와 상담해 보시기 바랍니다.
<드리는 말>
사인(私人) 간의 민사분쟁은 '김앤장 출신 변호사'가 잘 합니다.
변호사가 작성하는 서면의 한글자 한글자로 수십억·수백억이 달라지는 사건들을 처리하고, 국내 유수의 로펌들과 맞서 그들의 서면을 수도 없이 반박하고, 또 승소해 왔기 때문입니다.
수많은 사건을 성공적으로 치러낸 베테랑, 박근호 변호사와 함께 어렵고 복잡한 민사분쟁을 풀어가시기 바랍니다.
법조인의 실력은 처리한 사건의 '질'과 '난이도'에 따라 상승합니다.
누가 처리해도 똑같은 뻔한 사건이라면 100건이 아니라 1,000건을 처리해도 실력이 늘지 않습니다.
오히려 편견과 선입견만 강화되는 결과를 낳지요.
뻔한 사건만 줄창 처리했던 변호사 vs 대규모·고난이도 사건을 맡아 가능한 모든 변론을 개진하며 특별한 성공을 거두어 온 김앤장 출신 초엘리트 변호사.
누가 내 사건에서 특별한 성공의 결과를 가져올까요?
정답은 당연히 김앤장 출신 초엘리트 변호사 입니다.
특히 사법시험 시절 김앤장에 입사했었다는 것은 한해 배출되는 변호사 중에서 Top 10에 들었다는 의미입니다.
그렇게 법률적 실력이 완성된 사람들만 모여서 특별한 성공을 거듭하며 특별한 성공의 DNA를 갖춘 사람이 바로 김앤장/사시 출신 변호사 입니다.
따라서, 뜻하지 않게 어렵고 복잡한 민사분쟁을 만나게 되었다면, 즉각 김앤장/사시 출신 박근호 변호사에게 상담요청을 해 보시기 바랍니다.
로톡의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다.
콘텐츠 내용에 대한 무단 복제 및 전재를 금지하며, 위반 시 민형사상 책임을 질 수 있습니다.
